Договор на пусконаладочные работы оборудования образец бланк

Договор подряда на пусконаладочные работы оборудования

Договор на пусконаладочные работы оборудования образец бланк

НДС, либо без учета НДС, либо НДС не облагается (в последнем случае необходимо указать причину, по которой Подрядчик освобожден от уплаты НДС, например, в связи с применением к Подрядчику упрощенной системы налогообложения – уведомление № от « » 20 г.)).

/в случае, если стоимость работ указана с учетом НДС или без учета НДС/ – Ставка НДС принимается в размере 18 (Восемнадцать) процентов.

Получить полный текст /в случае, если стоимость работ НДС не облагается/ – В случае перехода Подрядчика на общую систему налогообложения, Подрядчик обязан в течение пяти дней письменно уведомить об этом Заказчика.

Стоимость Работ по настоящему Договору, в случае перехода Подрядчика на общую систему налогообложения, увеличению не подлежит и НДС включается в стоимость Работ, предусмотренную настоящим пунктом Договора. 3.2.

Внимание

Договора, – неустойку в размере одного минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) за каждый день задержки; 7.2.3. За задержку устранения дефектов в Работах против сроков, определяемых согласно пунктам 5.3., 6.4.

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 8.2.

 договора по типам

В случае обнаружения при приемке Работ отступлений Подрядчика от проектно-сметной, и/или технической документации и/или от условий Договора, ухудшивших результат Работ, или обнаружения иных недостатков и дефектов в Работах, Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о выявленных отступления/недостатках с предложением об их устранении в разумный срок 5.4. Доработки, согласно письменному уведомлению Заказчика, составленному в предусмотренном п.

5.3. настоящего

Договора порядке, производятся Подрядчиком за свой счет. Повторное предъявление и повторная приемка Работ после проведения доработок осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки Работ.

6. Качество работ. Распределение рисков между сторонами 6.1.

Договор поставки, монтажа и пусконаладки оборудования

Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику вознаграждение в размере 0,01 проц1ента (в том числе НДС) от суммы расходов Заказчика, понесенных в интересах Подрядчика при выполнении обязанностей по п. 2.3.3., 2.3.4.

настоящего Договора (в том числе НДС), а также возмещает произведенные в его интересах расходы. 3.5. Оплата оказанных Заказчиком Подрядчику услуг (п. 2.3.2.
Договора), вознаграждения Заказчика и возмещение расходов (п. 3.4.

Договора), производится Подрядчиком в течение 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента выставления Заказчиком счета, составленного на основании подписанного Сторонами Акта (с приложением копий документов, подтверждающих расходы Заказчика в интересах Подрядчика), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в настоящем Договоре, либо путем проведения зачета взаимных требований Получить полный текст 3.6.

Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика. 1.6. Стоимость работ по шеф-монтажу см. Приложение №3. 2.

ЦЕНА ДОГОВОРА 2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в рублях РФ. 2.2. Общая цена настоящего Договора составляет рублей. 2.3.

Указанная цена, оплачиваемая в рублях, не содержит российский НДС на предоставляемые Исполнителем на территории Российской Федерации Услуги. Цена на Услуги без учета НДС остаётся твердой и не подлежит изменению после подписания Договора.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 3.1. Оплата по данному Договору осуществляется следующим образом: 3.1.1.

Заказчик обязан оплатить стоимость Услуг в соответствии с условиями Договора, в том числе стоимость самих работ, транспортные и дополнительные расходы, расходы на питание и проживание специалистов Исполнителя в период выполнения работ. 5.3. Заказчик обязан за дней до начала выполнения монтажных работ письменно сообщить Исполнителю о планируемой дате начала Работ.
5.4.

Заказчик предоставляет своих специалистов, имеющих необходимую квалификацию для выполнения работ, или, по своему усмотрению, привлекает субподрядчика, специалисты которого имеют необходимую квалификацию для выполнения работ. 5.5. В шеф-монтаж не входит обучение персонала работе на оборудовании.

В зависимости от сложности устанавливаемого оборудования и квалификации персонала время обучения может занимать до дней и оплачивается отдельно. 6. ПРИЕМКА 6.1.

Монтажные работы осуществляются силами специалистов Заказчика под руководством представителя Исполнителя. Заказчик обязуется обеспечить соблюдение своим монтажным персоналом указаний персонала Исполнителя.

6.2.

Важно

После того, как Исполнитель полностью завершил оказание Услуг по шеф-монтажу, Исполнитель заявляет о том, что Услуги по шеф-монтажу выполнены в полном объеме. 6.3. Проверка проводится при участии представителей Заказчика.

Документом, подтверждающим исполнение обязательств Исполнителя по данному Договору в отношении Услуг, указанных в Приложении №1 к Договору, является Акт сдачи-приемки Услуг по Договору, который подписывают уполномоченные представители Исполнителя и Заказчика по окончанию успешного проведения проверки.

Источник: http://prodazanedvizimosty.ru/dogovor-podryada-na-puskonaladochnye-raboty-oborudovaniya/

Договор подряда на монтаж оборудования образец 2018 скачать

Договор на пусконаладочные работы оборудования образец бланк

 г. ______________________                                                                                                     «___» ___________ 20__ г.

 (наименование населенного пункта)

 __________________________________________________________________ в лице

                (наименование юридического лица)

 _____________________________________________, действующ____ на основании

    (Ф.И.О. уполномоченного представителя)

 _____________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с одной

 (правоустанавливающий документ)

 стороны, и _______________________________________________________ в лице

                       (наименование юридического лица)

 ______________________________________________, действующ___ на основании

      (Ф.И.О. уполномоченного представителя)

 ___________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой

 (правоустанавливающий документ)

 стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет договора

      1.1. Подрядчик обязуется выполнить  работы  по  монтажу  (установке)

 следующего оборудования: ________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.

          (название населенного пункта)  (название улицы)     (номер дома)

      1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в  п.1.1

 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

      1.3. Для выполнения работ, указанных в  п. 1.1.  Договора,  Подрядчик

 за  свой  счет   приобретает   необходимые   материалы,     инструменты и

 оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные  расходы  Подрядчику

 по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

                       2. Права и обязанности сторон

      2.1. Подрядчик обязан:

      2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения

 для монтажа оборудования  в  течение  _____  дней  с  момента  заключения

 настоящего Договора;

      2.1.2.  принять  у  Заказчика  помещение  по  акту   приема-передачи

 выполненных работ по  подготовке  помещения,  расположенного  по  адресу,

 указанному в  п. 1.1.  Договора,  для  монтажа  оборудования.   Данный акт

 является неотъемлемой частью настоящего Договора.

      2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в  течение  срока,

 указанного в  п.4.1. Договора;

      2.1.4.   сдать   действующее   оборудование        Заказчику по акту

 приема-передачи  в  течение  ______  дней  после  окончания   монтажных и

 пусконаладочных работ

      2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих  материалов,

 на своем  оборудовании  и  своими  инструментами.  Работа  по   монтажу и

 производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания

 акта приема-передачи работ, являющегося  неотъемлемой  частью  настоящего

 Договора.

      2.2. Заказчик обязан:

      2.2.1.  принять  и  оплатить  работы  в  соответствии  с   условиями

 настоящего Договора;

      2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика  извещения

 об окончании  работ  либо  по   истечении  срока,  указанного  в   п. 4.1.

 настоящего  Договора,  осмотреть  и  принять  результат      работ, а при

 обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее

 сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

      2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в  пп. 3

 и  5 настоящего Договора;

      2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами

 подготовительные строительные, сантехнические и  электромонтажные  работы

 для создания Подрядчику условий, необходимых  для  выполнения  им  работ,

 предусмотренных настоящим Договором;

      2.2.5.  компенсировать   Подрядчику   документально   подтвержденные

 затраты  на  приобретение  материалов,   оборудования   и   инструментов,

 необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

      2.2.6. до принятия  работ  по  акту  приема-передачи  от  Подрядчика

 обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов  и  иного

 имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

      2.3. Подрядчик вправе:

      2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

      2.3.2. требовать от Заказчика  компенсации  издержек  на  материалы,

 оборудование  и  инструменты,  приобретенные  Подрядчиком   вследствие их

 необходимости для выполнения работ.

      2.4. Заказчик вправе:

      2.4.1. в любое время проверять ход  и  качество  работ,  выполняемых

 Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

      2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи  ему

 результата  работы,   уплатив   Подрядчику   часть     установленной цены

 пропорционально части  работы,  выполненной  до  получения   извещения об

 отказе Заказчика от исполнения договора.

                   3. Стоимость работ и порядок расчетов

      3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ (_______________

                                                (сумма цифрами и прописью)

 _______________________) рублей.

      3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

      — первый платеж в размере _______ процентов от  суммы,  указанной  в

  п. 3.1. Договора, а именно ______ (______________) рублей, осуществляется

                         (сумма цифрами и прописью)

 не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;

      — оставшаяся сумма, а именно ________ (____________________) рублей,

                                      (сумма цифрами и прописью)

 вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.

      3.3. Сумма, указанная в  п. 3.1. Договора,  выплачивается  Подрядчику

 путем перечисления на его расчетный счет, указанный в  п. 8 Договора, либо

 путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

                         4. Сроки выполнения работ

      4.1. Подрядчик  обязан  выполнить  работы,  обусловленные  настоящим

 Договором,  в  течение  ___________  дней  с  момента     подписания акта

 приема-передачи выполненных работ по  подготовке  помещения  для  монтажа

 оборудования.

                5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

      5.1.  При  завершении  работ  по  настоящему  Договору   Подрядчик и

 Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи  выполненных   работ с

 приложением необходимой документации.

      5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи

 в течение ____________ дней с момента извещения об окончании  работ  либо

 по истечении срока, указанного в  п. 4.1. настоящего Договора.

      5.3. В случае наличия  замечаний  Заказчик  и  Подрядчик  составляют

 двухсторонний претензионный акт, в котором должны  устанавливаться  сроки

 устранения недостатков выполненных работ.

                         6. Ответственность сторон

      6.1. При несоблюдении  предусмотренных  настоящим  Договором  сроков

 платежей  Заказчик   обязан  уплатить  Подрядчику  пеню  в   размере ____

 процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

      6.2. При просрочке выполнения работ  по  Договору  Подрядчик  обязан

 уплатить Заказчику штраф в размере ______ процентов от суммы договора  за

 каждый день просрочки.

      6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения  принятых

 на себя обязательств и устранения нарушений.

      6.4.  Ни  одна  из  сторон   по   настоящему       договору не несет

 ответственности перед другой стороной  за  неисполнение   обязательств по

 настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств  непреодолимой

 силы,  т.е.  чрезвычайных  и   непредотвратимых   при     данных условиях

 обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские

 волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и

 другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

      6.5. Сторона, которая не исполняет своего  обязательства  вследствие

 действия непреодолимой  силы,  должна  незамедлительно  известить  другую

 сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на  исполнение  обязательств

 по настоящему договору.

      6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на  протяжении

 более чем ______________, настоящий договор может быть  расторгнут  любой

 из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

                             7. Прочие условия

      7.1. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть  при  исполнении

 настоящего договора, будут по возможности решаться путем  переговоров.  В

 случае невозможности достижения согласия спор передается на  рассмотрение

 в  арбитражный  суд   в   соответствии   с   арбитражным   процессуальным

 законодательством РФ.

      7.2.  Любые   изменения   и   дополнения   к     настоящему договору

 действительны лишь при условии, что они совершены в  письменной   форме и

 подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

      7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического  адреса,

 названия,  банковских  реквизитов  и  прочего  она  обязана     в течение

 ___________ дней письменно известить об этом другую сторону.

      7.4.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,   имеющих

 одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.

      7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

      приложение N 1 — Акт приема-передачи работ по  подготовке  помещения

 для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;

      приложение N 2 — Акт приема-передачи выполненных работ;

      приложение N 3 — технические  условия  для  подготовки   помещения к

 монтажу оборудования.

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

                       8. Адреса и реквизиты сторон

             Заказчик                           Подрядчик

 _______________________________           _______________________________

 _______________________________           _______________________________

 ________________________                  _________________________

      Заказчик                                  Подрядчик

                            м.п.                                      м.п.

Договор подряда на оказание услуг образец 2018 скачать бесплатно типовой бланк пример форма

Подробнее

Источник: https://yuridicheskaya-konsultaciya-besplatno.ru/dogovory/dogovor-podryada-na-montazh-oborudovaniya-obrazets-2018-skachat-besplatno-tipovoy-blank-primer-forma.html

Договор монтажа оборудования и пусконаладочных работ образец

Договор на пусконаладочные работы оборудования образец бланк

Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика. 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования. 5.

ПОРЯДОК ПРИЕМА И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации. 5.2.

Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора. 5.3.

В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1.

Внимание

Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 2.2. Заказчик обязан: 2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора; 2.2.2.

в течение дней после получения от

Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику; 2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в п.

3 и п. 5 настоящего Договора; 2.2.4.

Договор на пусконаладочные работы оборудования образец бланк

Заказчик обязан оплатить стоимость Услуг в соответствии с условиями Договора, в том числе стоимость самих работ, транспортные и дополнительные расходы, расходы на питание и проживание специалистов Исполнителя в период выполнения работ. 5.3. Заказчик обязан за дней до начала выполнения монтажных работ письменно сообщить Исполнителю о планируемой дате начала Работ.
5.4.

Заказчик предоставляет своих специалистов, имеющих необходимую квалификацию для выполнения работ, или, по своему усмотрению, привлекает субподрядчика, специалисты которого имеют необходимую квалификацию для выполнения работ. 5.5. В шеф-монтаж не входит обучение персонала работе на оборудовании.

В зависимости от сложности устанавливаемого оборудования и квалификации персонала время обучения может занимать до дней и оплачивается отдельно. 6. ПРИЕМКА 6.1.
Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель берет на себя обязательства оказать Заказчику услуги по шеф-монтажу, а также выполнить работы по пуско-наладке Оборудования согласно Приложению №1.
1.2.
1.3. Исполнитель отвечает за качество и своевременность предоставления указанных услуг. 1.4. Под шеф-монтажом понимается технический текущий контроль за проведением монтажа силами Заказчика.
1.5.

Пусконаладочные испытания проводятся перед приемом в эксплуатацию электроустановок. Оформление договора на пусконаладочные работы оборудования Сторонами такого договора являются: заказчик и подрядчик.

Для начала в договоре ставится город, дата, а затем данные подрядчика и заказчика. В договоре содержатся также такие пункты, как:

  • Предмет.
  • Стоимость работы.
  • Порядок расчета.
  • Сроки работы.
  • Порядок выполнения работы.
  • Порядок сдачи.
  • Порядок приема работы.
  • Ответственность сторон.
  • Рассмотрение споров.
  • Срок действия договора.
  • Адреса.
  • Реквизиты.

Предмет договора Подрядчик обязан выполнить пусконаладочные работы оборудования.

Заказчик должен оплатить данные работы и принять их. Подрядчик сам предоставляет специальные расходные материалы для работ.

Договора является окончательной и подлежит пересмотру исключительно в случаях изменения Технического задания, состава и объемов выполняемых работ. Изменение цены Договора оформляется дополнительным соглашением, подписанным сторонами настоящего Договора.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖНЫХ И НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 3.1.

Подрядчик осуществляет поставку оборудования после подписания настоящего Договора и поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика. 3.2. Подрядчик обязан поставить Оборудование в сроки, указанные в Графике производства и оплаты работ (Приложение № 2 к настоящему договору), смонтировать и сдать в эксплуатацию Заказчику.

Досрочная поставка Оборудования допускается при условии предварительного согласования Заказчиком. 3.3.

ДОГОВОР № на монтажные и пусконаладочные работы холодильного оборудования г. Москва » » 20 г. ООО «АВИСАНКО» (Москва), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице , действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. Подрядчик выполняет, а Заказчик принимает и оплачивает работы по монтажу и пуско-наладке холодильного оборудования.1.2. Срок действия настоящего договора: с момента его подписания, и в течение гарантийного срока равного 6 (шести) месяцам. 2.

Цена договора и порядок расчетов 2.1. Общая стоимость настоящего договора составляет , включая НДС.2.2. Заказчик производит предоплату в размере 100 % стоимости монтажных и пусконаладочных работ в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета Подрядчиком.

Шеф-монтаж и пуско-наладка Оборудования осуществляется при условии своевременного и надлежащего исполнения Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора своих обязательств по выделению персонала, подготовке оснований, на которых будет монтироваться Оборудование и выполнению других действий, предусмотренных настоящим Договором. 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 5.1. Заказчик должен самостоятельно подготовить бетонные основания согласно рабочих чертежей компании-производителя, предоставляемых Исполнителем. Заказчик несет полную ответственность за правильность выполнения работ по подготовке бетонного основания согласно чертежам, за соблюдение технологии заливки и отвердевания бетона, за соответствие рекомендованных материалов применяемым. Заказчик обязан выполнить условия по обеспечению оборудования ресурсами, приведенными в Приложении №2. 5.2.

Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора собственными или привлеченными силами. 1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договорную цену.

2.1. Стоимость настоящего Договора определяется Расчетом стоимости оборудования и работ (Приложение № 1) и составляет рублей в т.ч. НДС 18%. Указанная стоимость настоящего Договора, включает в себя:

  • Стоимость оборудования
  • Доставку оборудования на площадку монтажа.
  • Монтажные работы.
  • Наладочные работы.
  • Подготовку и передачу документации.
  • Налог на добавленную стоимость.

2.2.Цена, указанная в пункте 2.1.

Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Исполнителя. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются. 8.4.

При досрочном прекращении действия Договора Стороны должны произвести все взаиморасчеты не позднее даты его прекращения. 8.5.

Исполнитель за свой счет возмещает Заказчику все убытки, связанные как с нанесением ущерба имуществу Заказчика, так и с предъявлением требований иных лиц о причинении вреда имуществу указанных лиц, возникшего в связи с выполнением строительно-монтажных работ. 8.6.

Исполнитель за свой счет возмещает Заказчику все убытки за все время несанкционированного перерыва в оказании Заказчиком или третьими лицами услуг, возникшего в результате выполнения работ. 8.7.

Источник: http://24-advokat.ru/dogovor-montazha-oborudovaniya-i-puskonaladochnyh-rabot-obrazets/

Договор оказания услуг пусконаладки оборудования

Договор на пусконаладочные работы оборудования образец бланк

Шеф-монтаж включает в себя следующие этапы: При заключении договора об оказании услуг шеф-монтажа Заказчик обязуется: Естественно что определение общее и все частности должны быть оговорены в договоре.

Так нашей компанией в рамках выполнения шеф-монтажных работ выполняются следующие: Необходимо обратить внимание, что все работы выполняются силами наших специалистов и это кардинальное отличие от общего определения.

Для того чтобы разобраться в этом вопросе необходимо определить понятие пусконаладочных.

Производят регулировку, наладку основных параметров, их подгонку под соответствующую производительность. Руководство продающей компании имеет наиболее полный опыт в монтаже сложнотехнических изделий.

Все операции отточены до мелочей, персонал готов к непредвиденным ситуациям и неисправностям. Монтажные работы. Наладочные работы.

1.2. Срок действия настоящего договора: с момента его подписания, и в течение гарантийного срока равного 6 (шести) месяцам.

2.2. Заказчик производит предоплату в размере 100 % стоимости монтажных и пусконаладочных в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета Подрядчиком. 3.2.

Весь комплекс монтажных и пуско-наладочных работ (включая обкатку оборудования) производится Подрядчиком в течение ______ рабочих дней с момента выполнения Заказчиком п. 5.5.

В шеф-монтаж не входит обучение персонала работе на оборудовании.

Договор на монтаж и пусконаладочные работы оборудования

Одновременно Подрядчик передает Заказчику документы на установленное оборудование: товарно-транспортную накладную на, накладную Торг-12, сертификаты на оборудование, технические паспорта на оборудование, счет-фактуру.

Все текстовые материалы и документация, включающая в себя: описание товара, инструкция по эксплуатации, инструкция по сервису и ремонту, инструкция по монтажу, чертежи и диаграммы, электрические схемы и их описание должны быть на русском языке.

Исполнитель приступает к оказанию Услуг не позднее дней с момента уведомления Заказчиком о готовности проведения работ.

Оформление документов при шеф монтаж оборудования иностранной организацией отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 4.6. настоящего Договора. 2.4.

Оплата за фактически выполненные работы производится Заказчиком на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных (форма КС-3). 2.5. Дополнительные расходы Подрядчика, связанные с увеличением срока выполнения по вине Подрядчика, Заказчиком не возмещаются.

3. Сроки и порядок выполнения Подрядчик не устраняет недостатки (дефекты) Оборудования.

11.2.

Москва, Шипиловский проезд, д.47/1 1.2. Срок действия настоящего: с момента его подписания, и в течение гарантийного срока равного 6 (шести) месяцам.

2.2, и его подтверждения. Договор подряда на монтаж оборудования (Ф.И.О.

Заказчик обязан оплатить стоимость Услуг в соответствии с условиями Договора, в том числе стоимость самих работ, транспортные и дополнительные расходы, расходы на питание и проживание специалистов Исполнителя в период выполнения работ.

5.5.

Скачать договор на оказание услуг по пусконаладочным работам

Наш блог абсолютно бесплатный, единственная просьба — оставляйте комментарии! 7.2. Если Стороны путем переговоров в течение 10 (десяти) рабочих дней не пришли к согласию, спор может быть передан на рассмотрение в арбитражный институт при торговой палате Самарской области.

2.1.1. поручает Исполнителю выполнение работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором; 1.2. Срок действия настоящего: с момента его подписания, и в течение гарантийного срока равного 6 (шести) месяцам. 2.2. Заказчик производит предоплату в размере 100 % стоимости монтажных и пусконаладочных работ в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета Подрядчиком.

3.2. Весь комплекс монтажных и пуско-наладочных работ (включая обкатку оборудования) производится Подрядчиком в течение ______ рабочих дней с момента выполнения Заказчиком п. 2.2, и его подтверждения. уполномоченного представителя) ___________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Образец договора пуско-наладки

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 2.1 Общая стоимость пуско-наладочных работ по Договору составляет ______ руб.

4.2 Прочая ответственность Сторон по Договору предусмотрена действующим законодательством РФ. 5.1 Все споры и разногласия по Договору Стороны разрешают путем переговоров.

В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 5.2 Все изменения и дополнения Договора фиксируются в Приложениях и подписываются обеими сторонами.

Договор подряда на монтаж оборудования

__________________, ул. _____________________, дом _______.

(название населенного пункта) (название улицы) (номер дома) 1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой. 2. Права и обязанности сторон 2.1.1.

выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения 2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п.

Обязанности и права Заказчика 4.1 Предоставить Подрядчику проектное решение объекта в объеме, достаточном для подготовки и проведения работ по шеф-монтажу и пуско-наладке технологического оборудования.

4.2 Уведомить Подрядчика о готовности Объекта и монтируемого оборудования к монтажу не позднее, чем за 10 дней до начала выполнения работ.

4.3 Предоставить Подрядчику бригаду, состоящую из электрика и двух слесарей для проведения сборочно-монтажных работ.

4.4 Передать Подрядчику по Акту полностью подготовленный согласно рекомендациям Подрядчика под монтаж Объект. 4.5 Своевременно осуществлять платежи по настоящему Договору.

4.6 Обеспечить объект электроэнергией, водой и другими коммуникациями для бесперебойного выполнения Подрядчиком своих обязательств в период монтажных работ и выполнения гарантийных обязательств (за счет Заказчика).

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

Цена на Услуги без учета НДС остаётся твердой и не подлежит изменению после подписания Договора. 3.1. Оплата по данному Договору осуществляется следующим образом: 3.1.1.

Оплата работ по шеф-монтажу производится после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №4) путем перевода денежных средств на р/счет Исполнителя согласно выставленному счету в течение рабочих дней. 3.2. Все банковские расходы, связанные с переводом платежей по настоящему Договору, осуществляются за счет Заказчика.

3.3. Платежные обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания соответствующей суммы с его расчетного счета. 4.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги, предусмотренные настоящим Договором, в течение календарных дней с даты начала работ.

Источник: http://credit-helper.ru/dogovor-okazanija-uslug-puskonaladki-oborudovanija-25741/

Договор на выполнение шефмонтажных работ (Образец)

Договор на пусконаладочные работы оборудования образец бланк

г. ___________ «___» ___________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «__________________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Заказчик поручает Подрядчику провести Шеф-монтажные работы (адрес объекта) ______________ насосов-теплогенераторов типа «НТГ» в тепловом пункте ___________________ Заказчика.

В состав шеф-монтажных работ входят:

— согласование принципиальной схемы ИТП на соответствие требованиям монтажа и эксплуатации НТГ;

— контроль соответствия выполняемых монтажных работ в НТГ проектным материалам;

— согласование электрической схемы подключения НТГ;

— контроль правильности выбора применяемых автоматов защиты, сечения проводов устройства управления и электродвигателя;

— контроль правильности сборки электрической схемы НТГ и ИТП;

— проведение пусконаладочных работ;

Подрядчик на условиях настоящего Договора принимает на себя следующие обязательства:

1.1. Контроль готовности индивидуального теплового пункта (далее — ИТП) и насоса-теплогенератора типа НТГ (далее НТГ) к проведению пусконаладочных работ.

1.2. Проверка и регулировка соосности валов электродвигателя и теплогенератора НТГ.

1.3. Проверка сопротивления изоляции обмотки статора электродвигателя. Допуск электродвигателя к работе в составе НТГ после проведения сушки обмоток Заказчиком (при необходимости).

1.4. Проведение экспресс анализа применяемого теплоносителя по водородному показателю и жесткости. Проверка соответствия применяемого теплоносителя требованиям по жесткости и качеству, в соответствии с инструкцией по эксплуатации на НТГ (проверка производится по результатам анализа теплоносителя, проведенного Заказчиком), заполнение гидросистемы ИТП теплоносителем

1.5. Опрессовка гидравлических магистралей ИТП под давлением не менее 2-х МПа, путем включения циркуляционного насоса и удаление воздуха из них.

1.6. Проверка правильности вращения двигателя теплогенератора, изменение направления вращения при необходимости.

1.7. Регулировка датчика давления и проверка его работы и при срабатывании в аварийном режиме.

1.8. Регулировка датчика температуры и проверка его работы при срабатывании в аварийном и рабочем режимах.

1.9. Проверка питающего напряжения.

1.10. Подтверждение работоспособности НТГ в ИТП Заказчика.

а) нагрев теплоносителя до согласованного с Заказчиком значения.

б) контроль температуры подшипников, корпуса двигателя и теплогенератора, температуры и давления в прямой и обратной магистрали гидросистемы, величины вибрации.

г) проверка герметичности гидросистемы НТГ и ИТП.

д) прекращение работы НТГ посредством системы управления.

1.11. Выдача рекомендаций специалистам Заказчика по правилам эксплуатации и технического обслуживания.

1.12. Выдача рекомендаций по дальнейшему использованию НТГ и проведения доработок теплового пункта Заказчика.

По дополнительному соглашению с Заказчиком может быть проведена проверка и подтверждения работоспособности НТГ в ИТП Заказчика в течение 24 — 48 часов.

1.13. Обеспечение прибытия специалистов Подрядчика после получения письменного извещения от Заказчика о его готовности к выполнению работ и получение их оплаты. Планируемый срок выполнения работ 7 (Семь) рабочих дней.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Цена пуско-наладочных работ составляет _____________________ рублей, в том числе НДС _____________________________________________ рублей.

Цена является предварительной и может быть изменена в зависимости от фактического объема и времени проведения работ.

2.2. Оплата работ производится в виде 100% предоплаты согласно выставленного счета.

2.3. Отдельно Заказчик оплачивает расходы Подрядчика на выплату командировочных расходов на работников, включающие в себя:

— суточные в размере _________________________ рублей в день на одного работника,

— проживание в гостинице согласно выставленному счету,

— проезд к месту выполнения работ и обратно.

2.4. В случае необходимости до окончания работ по заявке Заказчик письменно извещает Подрядчика и согласовывает с ним условия и сроки проведения дополнительных работ. В этом случае оплата дополнительных расходов производится в соответствии с пунктом 2.3. настоящего договора.

3. Обязанности Подрядчика

Для выполнения настоящего договора Подрядчик:

3.1. Обеспечивает своевременное прибытие своих специалистов с необходимым оборудованием и инструментом для выполнения работ (после поступления денежных средств на счет Подрядчика и получения письменного уведомления от Заказчика о готовности к проведению работ).

3.2. Выполняет работы с надлежащим качеством в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим договором и дополнительными соглашениями к нему.

3.3. По окончании выполнения работ сдать выполненные работы по акту приема-передачи.

4. Обязанности Заказчика

4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик:

4.1.1. Производит оплату в порядке и условиях установленных настоящим Договором.

4.1.2. Предоставляет в распоряжение Подрядчика все необходимые для проведения работ проектные материалы.

4.1.3. Выделяет ответственного представителя на весь срок проведения работ.

4.1.4. Производит подготовку теплосети объекта к эксплуатации.

4.1.5. Производит полную подготовку ИТП к проведению шеф-монтажных работ в соответствии с ТКП 45-4.02-183-2009 (02250) «Тепловые пункты. Правила проектирования» и Руководством по эксплуатации НТГ.

4.1.6. Обеспечивает доставку специалистов Подрядчика от аэропорта, ж.д. станции к месту проживания и обратно, автотранспортом от места проживания к месту проведения обследования и обратно а также беспрепятственный допуск к месту проведения работ.

4.1.7. Обеспечивает непрерывность проведения работ.

4.2. По окончании работ подписать Акт о выполнении работ в порядке, установленном настоящим Договором.

4.3. Приостановка работ фиксируется двусторонним актом с указанием причин.

4.4. После окончания работ по данному договору выдает на руки представителю Подрядчика, подписанный установленным порядком, Акт о выполнении работ, даже при наличии разногласий. Все разногласия отражаются Подрядчиком и Заказчиком в Акте выполнения пусконаладочных работ в графе «Особое мнение».

В случае отказа от выполнения Заказчиком обязательства о выдаче Подрядчику Акта выполненных работ, последний подготавливается Подрядчиком и высылается заказным письмом с уведомлением.

5. Гарантии сторон

5.1. Подрядчик гарантирует:

качественное выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора.

5.2. Заказчик гарантирует:

— готовность объекта к проведению шеф-монтажных работ. Простой специалистов Подрядчика оплачивается из расчета ___________________, в том числе НДС, на одного человека за каждые сутки простоя;

— выполнение всех принятых на себя обязательств по данному договору полностью и в установленные договором сроки.

6. Прочие условия

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Республики Беларусь.

6.3. Споры, связанные с изменением, расторжением и исполнением настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством и положениями настоящего договора.

6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.

6.5. Настоящий договор, а так же все иные соглашения Сторон, заключенные или оформленные Сторонами посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу. При этом Стороны договора в течение одного месяца с момента заключения настоящего договора по факсимильной связи обязуются произвести его оформление в письменном виде с обменом оригиналов.

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, и оба имеют одинаковую силу.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непреодолимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору в силу обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней после начала их действия.

Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств. Извещение о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими государственными организациями.

7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 месяца, каждая сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае стороны производят взаиморасчеты.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Источник: https://belforma.net/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%88%D0%B5%D1%84%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86

Договор на монтаж пуско наладочные работы оборудования и обучение персонала

Договор на пусконаладочные работы оборудования образец бланк

Исполнитель приступает к оказанию Услуг не позднее дней с момента уведомления Заказчиком о готовности проведения работ. 4.2.

Шеф-монтаж и пуско-наладка Оборудования осуществляется при условии своевременного и надлежащего исполнения Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора своих обязательств по выделению персонала, подготовке оснований, на которых будет монтироваться Оборудование и выполнению других действий, предусмотренных настоящим Договором. 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 5.1. Заказчик должен самостоятельно подготовить бетонные основания согласно рабочих чертежей компании-производителя, предоставляемых Исполнителем. Заказчик несет полную ответственность за правильность выполнения работ по подготовке бетонного основания согласно чертежам, за соблюдение технологии заливки и отвердевания бетона, за соответствие рекомендованных материалов применяемым.

Договор на пусконаладочные работы оборудования: образец

В течение 3-х дней после окончания работ представить Акт приемки ПНР и обучения персонала. При наличии претензий или замечаний со стороны Заказчика устранить их в согласованные сроки. 5. Приём-передача выполненных работ 5.1.

По окончании выполнения работ по настоящему Договору, Исполнитель представляет Заказчику Акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, которые подписываются Сторонами, с приложением счета-фактуры.
5.2.

Важно Подписанный сторонами Акт выполненных работ подтверждает окончание монтажных, пусконаладочных работ и обучение персонала, а также отсутствие каких либо претензий Заказчика к Исполнителю. 6. Ответственность Сторон 6.1.

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 7. Адреса и реквизиты сторон Банковские реквизиты: Юридический адрес РФ, г.

Цена на Услуги без учета НДС остаётся твердой и не подлежит изменению после подписания Договора. 3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 3.1. Оплата по данному Договору осуществляется следующим образом: 3.1.1.

Оплата работ по шеф-монтажу производится после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №4) путем перевода денежных средств на р/счет Исполнителя согласно выставленному счету в течение рабочих дней.

3.2.

Источник: http://spravka-z.ru/2019/01/22/dogovor-na-montazh-pusko-naladochnye-raboty-oborudovaniya-i-obuchenie-personala/

Дневник юриста
Добавить комментарий