Договор на вывоз строительного мусора образец бланк

Договора оказания услуг по утилизации (приему) отходов производства и потребления — Договор оказания услуг, работ

Договор на вывоз строительного мусора образец бланк

г. ____________________                                                               ________________20__год.

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании ____________, c одной стороны,  и ___________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_____________________________________________________________, действующего на основании __________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.            Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по сбору, транспортировке и обезвреживанию, либо передаче на переработку и/или обезвреживание отходов производства и потребления Заказчика.

1.2.            Перечень отходов, их состав, условия транспортировки, влияющие на исполнения обязательств по настоящему соглашению, оговариваются сторонами в Приложении №1 к настоящему договору. Обезвреживание других видов отходов, не указанных в п.п. 1.1 настоящего Договора, оформляется Дополнительным соглашением.

1.3.            Исполнитель оказывает услуги на основании разрешений органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе на основании лицензии  _______________________

2.  Обязательства сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Согласовывать с Заказчиком сроки по принятию опасных отходов на переработку или утилизацию.

2.1.2.  Принимать отходы Заказчика в течение срока действия настоящего договора.

2.1.3. Обеспечить вывоз от Заказчика отходов производства и потребления, указанных в Приложении 1, с последующим оформлением двухстороннего Акта сдачи-приёмки отходов и выдачей справки Заказчику для предоставления в природоохранные органы о фактической сдаче-приёмке отходов.

2.1.4. Для проведения взаимных расчётов по настоящему договору выставлять Заказчику счёт на оплату и акт выполненных работ.

2.2.Заказчик обязуется:

2.2.1. Предоставить Исполнителю заявку с указанием наименования и объема отходов производства.

2.2.2   Погрузочные работы осуществляются силами заказчика

2.2.3. Производить сортировку отходов по классам опасности. Смешивание  отходов по классам опасности не допускается. В случае смешивания отходов, подлежащих приему, Исполнитель вправе произвести расчет за оказанные услуги по более высокому классу опасности.

2.2.4. Подготовить и сдавать отходы Исполнителю в соответствии с заявкой, а также в соответствии с установленными правилами упаковки для соответствующего вида отходов с учетом требований экологической безопасности.

2.2.5.   Принимать услуги Исполнителя и подписывать акты приема-передачи оказанных услуг на предмет приема каждой партии отходов.

2.2.6. Оплачивать стоимость услуг Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

3. Стоимость услуг и порядок расчётов

3.1.            Стоимость услуг Исполнителя по утилизации Отходов определяется Протоколом согласования договорной цены в Приложении №1 к настоящему Договору.

3.2. Сумма составляет ________________________________________________________ руб.        коп.

3.2.            Заказчик оплачивает услуги Исполнителя на основании выставленного  счета в порядке 100%-ной предварительной оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.3.            Объем Отходов, переданных для проведения обезвреживания, определяется по фактически отгруженному объему.

3.4.            В случае превышения количества, фактически переданных на обезвреживание отходов, Исполнитель выставляет Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней дополнительный счет и акт выполненных работ на весь объем оказанных услуг.

3.5.            Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней подписывает акт выполненных работ и направляет Исполнителю пописанный экземпляр, в случае получения дополнительного счета оплачивает его.

3.6.            В случае непредставления Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней подписанного акта выполненных работ без письменного уведомления о причинах отказа от подписания, услуги считаются оказанными в полном объеме.   

3.7.            По соглашению сторон может применяться иной порядок расчетов между сторонами по настоящему договору.

3.8.            Стоимость услуг может быть изменена в случае роста цен на ГСМ, усиления инфляции и увеличения расходов Исполнителя. Исполнитель обязан уведомлять Заказчика об изменении тарифа не менее, чем за десять рабочих дней.

3.9.            Все изменения первоначальной договорной цены и сроков оказания услуг (или одного из параметров) оформляются  Дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Срок действия договора, пролонгация

4.1.            Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до_______________, а в части исполнения обязательств договор действует до полного исполнения всех обязательств сторон по договору.

4.2.            Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

4.3.            Настоящий договор считается ежегодно продленным, если за месяц до окончания срока не последует заявления от одной из сторон о расторжении настоящего договора или о его пересмотре.

4.4.            По инициативе любой из сторон Договор может быть расторгнут до срока истечения его действия. Заинтересованная сторона обязана письменно уведомить другую сторону о намерении расторгнуть договор не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

5.  Ответственность сторон

5.1.             За неисполнение принятых договорных обязательств по настоящему договору стороны несут взаимную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2.            Споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего договора и невозможности взаимного урегулирования, рассматриваются в установленном порядке Арбитражным судом __________________________.

6. Прочие условия

6.1.            Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся путём подписания сторонами дополнительных соглашений.

6.2.            Во всём остальном, не предусмотренном в настоящем договоре, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными актами.

7. Адреса  и   платёжные реквизиты сторон

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________/___________________/                                           М.П. Заказчик_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________/___________________/              М.П.

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены
к договору №___ от «___»___________20___ г

       Мы, нижеподписавшиеся, от Исполнителя – ___________________________________________, от Заказчика — ____________________________________________________________________

удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о нижеследующем:

Наименование отхода Ед. изм. Цена, рубЗа ед. изм. Плательщик
1
2
….
__________________________________________________________________________ «___»_______________________20__    г.  __________________________________________________________________________«____»_______________________20__    г.

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

Договор на вывоз строительного мусора образец 2019 скачать

Договор на вывоз строительного мусора образец бланк

г. Москва                                                                                                                                       «___» ________ 20__г.

__________________________ _____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________ ________________________, действующего на основании Устава с одной стороны и _________________________________ ___________________________ _____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице _______________________________________, действующего на основании ________________________________ с другой стороны, далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации вывоза мусора с территории Заказчика.

1.2. Объем, характер работ и другая необходимая информация определяется в заявке Заказчиком.

1.3. Заявки принимаются Исполнителем по средствам связи (телефон, факс, электронная почта) либо по утвержденному Сторонами графику выполнения услуг.

1.4. Для оказания услуг по Договору Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком. Технологию оказания услуг Исполнитель определяет самостоятельно.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

  1. Оказывать услуги с привлечением технически исправного автотранспорта и обслуживающим персоналом согласно принятым к исполнению заявкам;
  2. Выполнить работы (услуги) в течение 24 часов после поступления заявки Заказчика.
  3. При наступлении непредвиденных обстоятельств (автокатастроф, масштабные пробки на дорогах, аварии на полигонах и прочее), повлекших за собой невозможность исполнения обязательств в срок, незамедлительно сообщить об этом Заказчику и согласовать дату и время исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
  4. Исполнитель гарантирует надлежащее качество работ в той степени, в какой позволяют их осуществить технические возможности автотранспортной техники и механизмов, их назначение, о чём Исполнитель информирует Заказчика при заключении настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Не допускать:

— механических повреждений бункера (контейнера) Исполнителя при погрузочных работах;

— перегруза контейнера Исполнителя;

— возгорания мусора в бункере (контейнере) на территории Заказчика;

2.2.2. Обеспечить свободный подъезд к контейнерной площадке; 2.2.3. Обеспечить освещение и уборку подходов к площадке; 2.2.4. Своевременно производить оплату услуг Исполнителя, в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.5. При осуществлении сбора, вывоза и утилизации отходов, Стороны обязаны:

— соблюдать экологические, санитарные и иные требования в области обращения с отходами;

— принимать необходимые меры для охраны окружающей среды и здоровья человека.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ

3.1. Стоимость работ (услуг) определяется на основании Протокола согласования договорной цены, оформленного Приложением № 1 к настоящему Договору;

3.2. Тарифы могут быть увеличены Исполнителем в одностороннем порядке в случае роста цен на ГСМ, размещение отходов, расходы на которые составляют 45% от стоимости услуг Исполнителем; а также на показатели инфляции, согласно расчетам Госкомстата РФ один раз в год;

3.3. Исполнитель обязан уведомлять Заказчика об изменении тарифов не менее чем за 15 банковских дней в устной или письменной форме с указанием новых расценок;

3.4. В случае если Заказчик не сообщил о несогласии изменения тарифов до момента оказания работ (услуг), Исполнитель продолжает работу, выставляя счета на основании новых цен;

3.5. В случае несогласия Заказчика с новыми расценками Стороны согласовывают возможность дальнейшего сотрудничества.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Заказчик оплачивает Исполнителю, на основании выставленного счета, аванс в размере 100% от стоимости услуг по организации вывоза строительного мусора. Аванс засчитывается в счет оплаты за оказанные услуги.

4.2. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в реквизитах Исполнителя в валюте РФ.

4.3. По окончании выполнения работ (услуг) Исполнитель предоставляет Заказчику Акт выполненных работ (услуг) в 2х экземплярах и счет фактуру.

Заказчик подписывает акты выполненных работ в течение 5ти дней с момента их получения. Один экземпляр подписанного акта возвращается Исполнителю.

Отсутствие подписанного акта Заказчиком не освобождает Заказчика от оплаты фактически выполненных работ Исполнителем.

4.4. Исполнитель по окончании работ направляет Заказчику по почте или вручает представителю Заказчика акт сверки взаиморасчетов. Заказчик обязан подписать его и выслать Исполнителю. В случае разногласий по акту сверки взаиморасчетов Заказчик обязан представить Исполнителю мотивированные возражения.

При неполучении Исполнителем подписанного акта сверки взаиморасчетов или мотивированного (с приложением доказательств) возражения в 30-дневный срок с момента направления акта сверки Заказчику, данный акт сверки взаиморасчетов считается согласованным Заказчиком в редакции Исполнителя и юридически подтверждает действительное состояние расчетов между сторонами.

4.5. В случае невозможности проведения работ:

— по вине Заказчика (перегруз контейнера, не обеспечен свободный подъезд к месту стоянки контейнера) последний производит оплату в размере 50% от стоимости одного рейса за холостой пробег автотранспорта;

4.6. В стоимость услуг по вывозу строительного мусора включены все расходы по их утилизации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае утраты или порчи (бункера) контейнера, Заказчик устраняет причиненный вред своими силами, либо оплачивает Исполнителю расходы, связанные с устранением последствий порчи бункера (контейнера), или осуществляет приобретение нового;

5.2. В случае невозможности выполнения Заказчиком условий настоящего Договора по вине Исполнителя (отсутствие счета, изменение реквизитов и т.п.), оплата услуг производится в полном объеме после получения Заказчиком от Исполнителя соответствующей информации (счета, счета-фактуры и т.п.);

5.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Любой спор, возникший из настоящего Договора, подлежит разрешению путем переговоров.

6.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по Договору Сторона, считающая свои права нарушенными, обязана направить другой Стороне письменную претензию с указанием своих требований. Сторона, получившая такую претензию, обязана в течение 5 (пяти) дней удовлетворить заявленные в ней требования, либо направить мотивированный письменный отказ.

6.3. Если возникший спор не будет разрешен в порядке, указанном в пункте 6.2 Договора он подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

7.2. Стороны считают непреодолимой силой внешние чрезвычайные обстоятельства, не существовавшие за время подписания Договора, возникшие помимо их воли, наступлению которых они не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать от стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы.

7.3. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут являться документы государственных органов.

7.4. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны или отсутствия у Стороны необходимых денежных средств.

7.5. При прекращении форс-мажорных обстоятельств Сторона обязана без промедления уведомить другую Сторону об их наступлении в письменной форме. В извещении указывается срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

7.6. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств сроки обязательств по Договору соразмерно отодвигаются на время действия таких обстоятельств и их последствий.

7.7. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, каждая Сторона имеет право на расторжение Договора. В этом случае Стороны производят расчеты по настоящему Договору. Расчеты производятся по состоянию на момент возникновения указанных в п.7.1 обстоятельств.

8. СООБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

8.1. Стороны обязаны в двухдневный срок письменно информировать друг друга об изменении своего места нахождения, юридического адреса, банковских реквизитов, а также обо всех других произошедших изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по Договору.

8.2. Стороны будут направлять уведомления друг другу по согласованным адресам, телефонам и факсимильным номерам, а также посредством электронной почты.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2013г. Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не заявит за 1 (один) календарный месяц до окончания срока действия Договора о его расторжении.

9.2. Каждая из сторон имеет право досрочного расторжения Договора в одностороннем порядке при условии неисполнения или ненадлежащего исполнения.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Все условия Договора, а также финансовая и коммерческая информация, связанная с настоящим Договором, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению Сторонами.

10.2. Стороны примут все разумные и зависящие от них меры для предотвращения разглашения такой информации третьим лицам.

10.3. Разглашение финансовой и коммерческой информации, связанной с настоящим Договором, может иметь место лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Договор является персональным для Заказчика. Заказчик не может передать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Исполнителя.

11.2. Изменения и дополнения к Договору могут быть внесены только с согласия обеих Сторон. Такие изменения и дополнения будут действительны лишь в том случае, если они оформлены в виде Дополнительных соглашений, подписаны уполномоченными представителями Сторон и приобщены к Договору в качестве его неотъемлемой части.

11.3. Во всем остальном, что не указано в настоящем Договоре, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

  • Протокол согласования договорной цены (Приложение № 1)

11.5. Со дня подписания Договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры в устной или письменной форме и переписка, относящаяся к Договору, утрачивают силу.

11.6. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор по утилизации и вывозу мусора образец 2018 скачать бесплатно типовой бланк пример форма

Источник: https://yuridicheskaya-konsultaciya-besplatno.ru/dogovory/dogovor-na-vyvoz-stroitelnogo-musora-obrazets-2019-skachat-besplatno-tipovoy-blank-primer-forma-raspechatat.html

Договор об оказании услуг по вывозу мусора

Договор на вывоз строительного мусора образец бланк
г. ____________________ «___»____________ ___ г.

___________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ___________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе также именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательство оказать услуги по вывозу мусора, указанного в Приложении N 1 к настоящему Договору, с территории Заказчика, находящейся по адресу: _____________________________, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Услуги оказываются Исполнителем на основании принятых заявок, подаваемых Заказчиком с помощью средств связи (телефон, факс, электронная почта). Форма заявки является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N 2).

Вариант: по утвержденному Сторонами графику, указанному в Приложении N 2 к настоящему Договору.

1.3. Заявка выполняется Исполнителем в течение ________________ часов с момента поступления.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Исполнителя:

2.1.1. Вывозить мусор по заявкам Заказчика в соответствии с п. п. 1.2, 1.3 настоящего Договора.

(Вариант: Вывозить мусор в соответствии с утвержденным Сторонами графиком вывоза мусора в соответствии с п. 1.2 настоящего Договора).

2.1.2. Оказывать услуги с привлечением технически исправной спецтехники и квалифицированным обслуживающим персоналом.

2.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. Представлять Исполнителю заявку с указанием точного адреса, контактных телефонов ответственного лица со стороны Заказчика и срока вывоза мусора.

Вариант, если мусор вывозится по графику: в течение _____ дней с момента подписания настоящего Договора представить Исполнителю в письменном виде информацию о точном адресе, Ф.И.О. и контактных телефонах ответственного лица со стороны Заказчика.

2.3.2. Обеспечивать свободный проезд спецтехники к месту загрузки и/или постановки бункера.

2.3.3. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.4. После каждого вывоза мусора Заказчик подписывает рабочий акт, подтверждающий вывоз (делает отметку в путевом листе).

2.5. Исполнитель и Заказчик подписывают акт сдачи — приемки оказанных услуг ежемесячно, в соответствии с объемом услуг, оказанных в течение данного календарного месяца.

2.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расценки на вывоз мусора устанавливаются Исполнителем и указываются в Приложении N 3 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.

3.2. Счет на оплату выставляется на основании акта сдачи — приемки оказанных услуг, указанного в п. 2.4 настоящего Договора.

3.3. Оплата услуг производится Заказчиком в соответствии с выставленным счетом на оплату (п. 3.2 настоящего Договора) в течение ________ банковских дней с момента получения счета.

3.4. Тарифы могут быть изменены Исполнителем в случае роста цен на ГСМ, усиления инфляции и увеличения расходов Исполнителя. Исполнитель обязан уведомлять Заказчика об изменении тарифа не менее чем за ________________ до введения его в действие.

В случае несогласия с новыми тарифами Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив Исполнителя в письменной форме не менее чем за ____________________ до введения в действие нового тарифа.

3.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.

3.6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение срока оплаты стоимости услуг Исполнителя, установленного п. 3.3 настоящего Договора, Заказчик несет ответственность в виде уплаты неустойки в размере ___________% от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение срока вывоза мусора (п. 1.3 настоящего Договора) Исполнитель несет ответственность в виде уплаты неустойки в размере ___________ рублей за каждый час просрочки.

Вариант: За нарушение сроков вывоза мусора, установленных графиком (Приложение N 2) Исполнитель несет ответственность в виде уплаты неустойки в размере ___________ рублей за каждый _____________ просрочки.

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «__»__________ ___ г.

5.2. В случае если ни одна из Сторон до окончания срока настоящего Договора, установленного в п. 5.1 настоящего Договора, не известит другую Сторону о прекращении действия Договора, настоящий Договор пролонгируется на каждый последующий год на прежних условиях.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.2. Все споры, вытекающие из условий настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия по возникшему спору спор решается в арбитражном суде __________________.

6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.4. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

6.5. Приложения:

6.5.1. Перечень вывозимого мусора (Приложение N 1).

6.5.2. Заявка на вывоз мусора (Приложение N 2).

Вариант -График вывоза мусора (Приложение N 2).

6.5.3. Расценки на вывоз мусора (Приложение N 3).

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: ___________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель: Заказчик: ______________/_____________ __________________/______________ М.П. М.П.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%83_%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0

Договор на вывоз и утилизацию мусора — образец 2019

Договор на вывоз строительного мусора образец бланк

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,

заключили настоящий (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1.

В соответствии с условиями Договора обязуется в соответствии с утвержденным Сторонами Графиком  вывоза мусора (Приложение №  к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора, оказывать услуги по вывозу мусора и отходов (далее по тексту – Услуги), а обязуется оплатить Услуги.

1.2.

обеспечивает вывоз, в том числе отходов следующего класса опасности:

1.3.

в случае необходимости может подать заявку об оказании Услуг вне графика, не позднее чем за  календарных дней до начала оказания Услуг.

1.4.

Форма заявки  установлена Сторонами в Приложении № к Договору, являющемся неотъемлемой его частью (далее по тексту Заявка). В Заявке содержится следующая информация:

— Адрес и/или местонахождение мусора и/или отходов;

— Информация о лице, ответственном за организацию вывоза мусора со стороны , контакты для связи с ним;

1.5.

Заявка может подаваться по выбору  — в форме телефонограммы, заказного письма, факса, сообщения по электронной почте по указанным в п. 13 Договора реквизитам.

1.6.

Сбор мусора и отходов осуществляется силами .  

1.7.

Сортировка мусора и отходов осуществляется силами .

1.8.

Класс опасности принимаемых  мусора и отходов подтверждается паспортом опасного отхода, составленным по форме Приложения № к Договору, являющимся его неотъемлемой  частью.

2.

Срок действия договора

2.1.

Договор вступает в силу с  и действует до .

2.2.

В случае если ни одна из Сторон до окончания срока действия Договора, установленного в п. 2.1 Договора, не известит другую Сторону о прекращении действия Договора, Договор пролонгируется на срок  на прежних условиях.

3.

Срок оказания услуг

3.1.

обязуется оказать Услуги в течение   календарных дней с момента поступления Заявки от .

3.2.

Сроки оказания Услуг указываются в Приложении № к Договору.

4.

Права и обязанности сторон

4.1.1.

Уведомлять не позднее чем за  календарных дней до наступления очередной  даты вывоза мусора  обо всех изменениях контактной информации ответственного лица.

4.1.2.

Своевременно и в соответствии с условиями Договора оплачивать Услуги .

4.1.3.

Принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.

4.1.4.

Не передавать полученную от информацию, связанную с оказанием Услуг по Договору, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам .

4.1.5.

Во время срока действия Договора не предпринимать каких-либо действий (лично или через посредников), связанных с оказанием Услуг, без согласования с .

4.2.1.

Вывозить мусор в соответствии с условиями Договора.

4.2.2.

  При оказании Услуг привлекать только технически исправную спецтехнику и квалифицированный обслуживающий персонал.

4.2.3.

Давать устные и письменные консультации  по дополнительным вопросам . Сложность вопроса, объем, и сроки консультирования определяется в каждом конкретном случае  самостоятельно.

4.2.4.

Бережно относиться к имуществу .

4.2.5.

Оказывать Услуги качественно и в срок в соответствии с условиями Договора.

4.3.1.

Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность .

4.3.2.

Вносить предложения по улучшению работы .

4.3.3.

Получать от устные и письменные объяснения, связанные с оказанием Услуг, не позднее календарных дней с даты предъявления соответствующего требования.

4.4.1.

Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг исходя из требований законодательства, а также конкретных условий Договора.

4.4.2.

Получать по письменному запросу необходимую для оказания Услуг информацию от третьих лиц.

4.4.3.

Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих Услуги.

4.4.4.

Требовать оплаты за оказанные Услуги.

5.

Порядок сдачи-приемки услуг

5.1.

После каждого вывоза мусора Стороны подписывают акт приема-передачи мусора и отходов, составленный по форме  Приложения №  к Договору, являющегося неотъемлемой его частью (далее по тексту — Акт).

5.2.

В случае обнаружения недостатков   представляет   письменные мотивированные возражения к Акту. В случае непредставления письменных мотивированных возражений, в течение  календарных дней со дня оказания услуг Акт считается подписанным.

5.3.

Срок устранения недостатков составляет   календарных дней с момента получения письменного мотивированного возражения .

6.

Стоимость услуг и порядок расчетов

6.1.

Расценки на оказываемые Услуги устанавливаются  и указываются в Приложении № к Договору. Фактическая стоимость оказанных услуг определяется на основании Акта.

6.2.

Счет на оплату Услуг выставляется на основании объёма мусора и отходов, установленного в Акте.

6.3.

Оплата Услуг производится   в течение  банковских дней с момента получения счета. 

6.4.

Способ оплаты по Договору: перечисление денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет . При этом обязанности в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком со счета .

6.5.

В случае необходимости изменения тарифов на оказание Услуг уведомляет , об этом не менее чем за  календарных дней до введения его в действие.

7.

Ответственность сторон

7.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.

7.2.

Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

7.3.

Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных Договором.

7.4.

 За нарушение сроков оплаты оказанных Услуг,  уплачивает  пени в размере  % от стоимости несвоевременно оплаченного этапа Услуг по Договору за каждый день просрочки, но не более  % от стоимости несвоевременно оплаченного этапа Услуг.

7.5.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)  обязанностей, предусмотренных п. 4.1.1 Договора,  выплачивает  штраф в размере  руб. за каждый такой случай.

7.6.

За нарушение сроков оказания Услуг (п. 3.1 Договора)   несет ответственность в виде уплаты неустойки в размере  руб.  за  .

7.7.

При простое транспортного средства по вине в пункте погрузки,  выплачивает  штраф в размере руб. за  простоя.

7.8.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)  обязанностей, предусмотренных п. 4.2.7 Договора,  выплачивает  штраф в размере руб. за каждый такой случай.

8.

Основания и порядок расторжения договора

8.1.

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

8.2.

Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение  календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

8.3.

 вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты  фактически понесенных им расходов.

8.4.

 вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного возмещения  убытков.

8.5.

 вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

8.5.1.

Нарушения  сроков оказания Услуг либо несвоевременного оказания  Услуг по Договору на срок более календарных дней.

8.5.2.

Систематических (более ) нарушений  сроков оказания Услуг.

8.5.3.

 вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом  не менее чем за  календарных дней до введение в действие измененного тарифа в порядке п. 6.5 Договора.

8.6.

 вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

8.6.1.

Нарушения  сроков оплаты Услуг либо несвоевременной оплаты  Услуг по Договору на срок более календарных дней.

8.6.2.

Неоднократного ( и более раз) нарушения  обязанностей, предусмотренных Договором.

9.

Разрешение споров из договора

9.1.

Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию в .

9.2.

Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в .

10.

Форс-мажор

10.1.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

10.2.

Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее  календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

10.3.

Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

11.

Прочие условия

11.1.

Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

11.2.

Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.

11.3.

Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

11.4.

Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

12.

Список приложений

12.1.

Приложение № — График вывоза мусора и отходов.

12.2.

 Приложение №  — Акт приема-передачи мусора и отходов.

12.3.

 Приложение №  — Паспорт опасного отхода.

12.4.

Приложение №  — Заявка.

13.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

Наименование: Наименование:
Адрес: Адрес:
Тел.: Тел.:
ОГРН: ОГРН:
ИНН: ИНН:
КПП: КПП:
Р/сч: Р/сч:
Банк: Банк:
БИК: БИК:
Кор/сч: Кор/сч:
От имени  __________  От имени  __________  

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/vozmezdnogo_okazaniya_uslug/vyvoz_iutilizaciya_musora/

Договор на утилизацию мусора. Образец и бланк для скачивания 2019 года

Договор на вывоз строительного мусора образец бланк
Договор на утилизацию мусора, как правило, сопряжен с сопутствующей услугой вывоза мусора утилизатором. Сам договор, таким образом, должен включать в себя оба этих условия. Третьим условием, опционально, может служить обязанность утилизатора производить уборку места сбора мусора.

Файлы в .DOC:Бланк договора на утилизацию мусораОбразец договора на утилизацию мусора

Обязательным условием является заключение дополнительного договора на размещение отходов.

Субъекты договора

Статус утилизатора определяется категорией вывозимого и утилизируемого им мусора и отходов. В целом определены пять видов отходов человеческой деятельности:

  1. не представляющие опасности (класс 5);
  2. обладающие малым процентом опасности (класс 4);
  3. обладающие умеренным процентом опасности (класс 3);
  4. обладающие высоким процентом опасности (класс 2);
  5. обладающие чрезвычайным процентом опасности (класс 1).

В соответствии с этим делением правом на утилизацию и вывоз мусора имеют:

  • физические лица – на мусор пятого класса;
  • юридические лица – на мусор классов с 4 по 1.

В роли заказчика могут выступать как физические, так и юридические лица.

Физические лица и ИП

Для вывоза и утилизации отходов, относящихся к неопасному классу, могут привлекаться физические лица, не обладающие специальным разрешением на утилизацию мусора. К пятому классу отходов относятся:

  1. остатки продуктов питания;
  2. бытовой мусор после уборок офисов, а также жилых и торговых помещений;
  3. упаковка товаров широкого потребления;
  4. строительные отходы.

Юридические лица

Обязательным условием для получения права на осуществление вывоза и утилизации мусора классов 4 – 1 является наличие у юридического лица специализированной лицензии на осуществление этого вида деятельности.

https://www.youtube.com/watch?v=f8o5fhbYPiA

При этом юридическое лицо, занимающееся утилизацией, должно также обладать и территорией для размещения мусора. Поэтому, как правило, в роли утилизаторов выступают перерабатывающие или мусоросжигающие предприятия. Если у утилизатора нет возможности размещения, то допускается заключение трехстороннего договора, стороной которого станет предприятие, обладающее такими возможностями.

Типы договоров

Договоры на вывоз и утилизацию мусора различаются по их субъектам и по типу вывозимых отходов и мусора.

Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие приборы и устройства

Любой предмет, представляющий угрозу утечки паров ртути, относится к опасным. Соответственно и мусор, содержащий ртуть, будет относиться к мусору 1 класса опасности.

При заключении договора о вывозе и утилизации мусора, как правило, нотифицируются особые условия вывоза люминесцентных ламп, а именно:

  1. Оборудование отдельной емкости и отдельного места для хранения люминесцентных ламп на территории заказчика.
  2. Проведение инструктажа заказчика по безопасности работы с приборами, содержащими ртуть.
  3. Проверка помещений на пары ртути.
  4. Очистка помещений, в которых были зафиксированы пары ртути.

Также оговаривается обязанность заказчика заблаговременно известить утилизатора путем создания заявки о дне вывоза отходов с люминесцентными лампами и его объеме.

Утилизация автомобилей

Правом на утилизацию автомобилей обладают предприятия, имеющие специальную лицензию Минпромторга РФ. При этом отмечается зависимость утилизатора от условий по ФНС по утилизационному сбору. Заказчик, оплативший утилизационный сбор, не будет оплачивать утилизацию. При отсутствии сведений об оплате сбора цена на утилизацию будет устанавливаться по тарифам утилизатора.

На условия оплаты утилизации автомобиля может влиять также возможность взаимозачета, когда из стоимости утилизации вычитается стоимость узлов и частей машины, которые остаются у утилизатора.

В случае продажи автомобиля по генеральной доверенности собственник его не меняется, происходит лишь смена владельца. Если новый владелец не будет выплачивать транспортный налог, и у собственника появятся проблемы, то собственник имеет право снять автомобиль с учета. В этом случае машина считается утилизированной.

Договор на утилизацию автомобиля, как правило, включает в себя следующие условия:

  • Обязанность утилизатора собрать требуемые для утилизатора документы.
  • Обязанность утилизатора самостоятельно забрать автомобиль у заказчика и привезти его на место утилизации.
  • Обязанность утилизатора снять автомобиль с учета.

Утилизация био- и пищевых отходов

Договор по утилизации пищевых и биологических отходов можно заключать как по отдельности, так и в совокупности. Чисто пищевые отходы могут вывозить от продовольственных магазинов, предприятий общепита или предприятий по изготовлению продуктов питания. При этом к пищевым отходам будут относиться:

  • продукты с истекшим сроком хранения;
  • испорченные продукты;
  • объедки.

Понятие биологических отходов несколько шире, чем понятие пищевых. Так, к биоотходам будут относиться:

  • останки животных;
  • операционный биоматериал;
  • человеческие волосы, ногти, шерсть животных и т.д.

Таким образом, договор на вывоз и утилизацию биоотходов может заключаться с:

  • парикмахерскими;
  • кожзаводами:
  • скотобойнями и мясокомбинатами;
  • маникюрными салонами;
  • хирургическими клиниками и т.д.

Утилизатор по данному виду договора должен иметь лицензию на право осуществления подобного вида деятельности. Поскольку уничтожение биоотходов производится в печах при высоких температурах, договор может быть трехсторонним и включать в себя предприятие, занимающееся сжиганием биомусора.

Трехсторонний договор на вывоз и утилизацию пищевых отходов также может включать в себя третье лицо, например, завод по переработке пищевых отходов.

К обязательным условиям договора относятся:

  • график вывоза отходов;
  • обустройство площадок для сбора отходов;
  • размеры и материал, из которого изготовлены контейнеры для биоотходов;
  • цена вывоза и утилизации.

Твердые и жидкие бытовые отходы

Как правило, твердые отходы несут в себе умеренную опасность, но могут быть как высоко, так и чрезвычайно опасными. К ним, в первую очередь, относятся:

  • пластик, пластиковые бутылки и посуда;
  • резина;
  • осколки стекла;
  • баллончики с аэрозолями различного назначения;
  • красильные вещества, элементы питания (батарейки);
  • остатки медикаментов и т.д.

Договор по вывозу твердых отходов должен содержать условия по выполнению заказчиком предварительной сортировки твердых бытовых отходов, для выявления среди мусора предметов, несущих высокую опасность.

Жидкие отходы всегда представляют повышенную биологическую опасность, поскольку к ним относятся продукты человеческой жизнедеятельности, попадающие в канализационные стоки. Они не могут быть утилизированы и подлежат захоронению.

Для осуществления деятельности по вывозу жидких отходов необходимо обладать не только специализированной лицензией, но и специализированным автотранспортом – ассенизационными машинами.

Договор на вывоз строительного мусора

Договоры на вывоз мусора, оставшегося после строительных или ремонтных работ, заключается либо единожды (при небольших объемах мусора), либо на долгосрочной основе (для больших строительных объектов).

Договор должен содержать следующие нотификации:

  • условия сортировки мусора самим заказчиком;
  • оборудование места сбора мусора контейнерами и бункерами для крупных отходов;
  • сроки и периодичность вывоза.

Общие условия типового договора вывоза и утилизации мусора

Для любого из вышеперечисленных договоров будут характерны следующие стандартные нотификации:

  1. наименования участников договора – заказчика и исполнителя. При заключении трехсторонних договоров должны быть указаны и сведения о третьем контрагенте и о его функциях в рамках договора. Наименование исполнителя должно содержать в себе указание на его право осуществлять вывоз и утилизацию мусора, требующего специализированной лицензии;
  2. срок действия договора;
  3. предмет договора, то есть наименование того, что именно поручается сделать исполнителю. Здесь же указывается и тип мусора, подлежащего вывозу;
  4. специальные условия, касающиеся графиков вывоза, типов контейнеров, стоимости работ по вывозу, периодичность и способ расчетов;
  5. порядок уведомления контрагента об изменениях условий договора;
  6. штрафные санкции и ответственность;
  7. реквизиты контрагентов, включающие в себя банковские данные.

Источник: https://zakonius.ru/obrazec/dogovor-na-utilizatsiyu-musora

Дневник юриста
Добавить комментарий