Договор подряда по разработке проектной и рабочей документации

Договор подряда на разработку проекта с техническим заданием с физическим лицом

Договор подряда по разработке проектной и рабочей документации

Breaking News

Home / Новости / Договор подряда на разработку проекта с техническим заданием с физическим лицом

Проектировщик привлек к исполнению настоящего договора, он несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлеченными им третьими лицами. 4.5.

  • Договор на выполнение работ по разработке проектной документации
  • Договор подряда на выполнение проектных работ
  • Договор на выполнение проектных работ: образец
  • Договор на выполнение проектных работ
  • Договор подряда на разработку проекта с техническим заданием с физическим лицом

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации Все споры, разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, будут разрешаться сторонами путём переговоров (срок рассмотрения претензии – 10 дней), а при не достижении согласия в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.6.4.

Важно

  • Договор на выполнение проектных работ
  • Договор подряда на выполнение проектных работ
  • Договор на выполнение проектных работ: образец
  • Договор на выполнение работ по разработке проектной документации
  • Порядок оформления и образец договора подряда с физлицом

Договор на выполнение проектных работ В течение дней после заключения настоящего Договора Заказчик перечисляет сумму, указанную в п.2.1 на расчетный счет Проектировщика. 3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 3.1. Проектировщик обязуется выполнить проектные работы в полном объеме в течение с момента заключения настоящего договора.4.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1.

Договор подряда на выполнение проектных работ

  • Лицензией на № от «»2018 года, выданной .

1.5.

Внимание

Проектировщик обязуется подготовить следующие документы: . 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Стоимость проектных работ составляет рублей НДС рублей и определяется таблицей «Расчет объемов и стоимости работ» (Приложение №).

2.2. Стоимость проектных работ определяется в соответствии с объемами проектной документации. В случае существенного увеличения объемов работ стоимость может быть изменена по соглашению сторон.
2.3.

Договор на выполнение проектных работ

В течение дней после заключения настоящего Договора Заказчик перечисляет сумму, указанную в п.2.1 на расчетный счет Проектировщика. 3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 3.1. Проектировщик обязуется выполнить проектные работы в полном объеме в течение с момента заключения настоящего договора.
4.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Проектировщик обязан:

  • Выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;
  • Согласовывать готовую техническую (проектную) документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;
  • Передать Заказчику готовую техническую (проектную) документацию и результаты изыскательских работ.

4.2. Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

4.3.

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие, которых они не имеют возможности. 6. Заключительные положения. 6.1. Во всем ином, что не урегулировано в настоящем договоре применяются нормы действующего гражданского законодательства.
6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторон. 6.3. Договор на выполнение работ по разработке проектной документации Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика. 1.4.

Договор на выполнение проектных работ: образец

Подрядчика не примет мер для устранения обстоятельств, грозящих годности результата работы, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора; — уведомить Заказчика об окончании выполнения работ; — передать Заказчику результат выполненной работы – проектную документацию в количестве 2-х экземпляров по акту выполненных работ. 4.2. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

4.3.

Заказчик обязан: — оплатить работы в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим договором; — до начала выполнения работ передать Подрядчику исходные данные, необходимые для организации и выполнения работы по настоящему договору; — оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы; — в течение 2-х дней с момента получения уведомления Подрядчика об окончании работ принять результат выполненной работы, подписать акт о выполненных работах. 4.4.

Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика устранения выявленных недостатков, за счет Подрядчика, в месячный срок. 5.2. При просрочке оплаты работы Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере 1 (один) % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. Иная ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 5.4.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие, которых они не имеют возможности. 6.

Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика. 1.4. Право Проектировщика осуществлять работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается следующими документами:

  • Лицензией на № от «»2018 года, выданной .

1.5. Проектировщик обязуется подготовить следующие документы: . 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1.

Стоимость проектных работ составляет рублей НДС рублей и определяется таблицей «Расчет объемов и стоимости работ» (Приложение №).
2.2.

Стоимость проектных работ определяется в соответствии с объемами проектной документации. В случае существенного увеличения объемов работ стоимость может быть изменена по соглашению сторон. 2.3.

Заказчик в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, с даты заключения договора на проектные работы, перечисляет аванс в размере … % от общей стоимости Работ, что составляет … (…) рублей, в том числе НДС 18 % — … (…) рублей … коп.2.2.2.

Оплата полностью выполненных по каждому этапу Работ осуществляется Заказчиком на основании акта сдачи-приемки Работ по соответствующему этапу, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его подписания Сторонами, с пропорциональным удержанием выплаченного аванса.2.3.

Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.2.4. Прием Работ по каждому этапу и процедура подписания акта сдачи-приемки Работ осуществляется в соответствии с п.п. 4.2.-4.4. настоящего договора на проектные работы.2.5.
Москва « » 201 г.

, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с одной стороны, и открытое акционерное общество « » (сокращенное наименование — ОАО « »), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на проектные работы (далее по тексту «Договор») о нижеследующем: 1. Предмет договора1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке проектной документации по … (далее по тексту «Работы»).1.2. Стадии проектирования: Проект и Рабочая документация.1.3. Исполнитель предоставляет Заказчику право однократного использования разработанной по настоящему договору подряда проектной документации для выполнения Работ на объекте, указанному в п.1.1. договора на проектные работы.1.4.

Источник: http://kodeks-alania.ru/dogovor-podryada-na-razrabotku-proekta-s-tehnicheskim-zadaniem-s-fizicheskim-litsom/

Договор на разработку рабочей документации образец — Законники

Договор подряда по разработке проектной и рабочей документации

Заказчик подписывает акт сдачи-приемки работ только после согласования и утверждения документации согласующими органами (организациями), в случаях, если такое согласование и утверждение предусмотрено действующим законодательством, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты согласования. 4.6.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.

После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цена договора, установленной в п. 5.1 настоящего договора, переделать работы и обеспечить их надлежащее качество. 4.7.

Согласование документации с согласующими органами, если это предусмотрено требованиями действующего законодательства и нормативно-правовыми актами, осуществляет Подрядчик.
4.3.

Внимание

По окончанию работ в рамках настоящего договора, Подрядчик предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (формы № КС-2) и справку стоимости работ (форма № КС-3), оформленные и подписанные Подрядчиком, скрепленные печатью Подрядчика с приложением к ним комплекта документации, предусмотренной условиями настоящего договора до 1 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.4. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта приемки выполненных работ осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы и направляет один экземпляр Подрядчику.
В случае отказа от подписания акта приемки выполненных работ – направить Подрядчику обоснованный письменный отказ.

2.  права и обязанности сторон

Подрядчик в срок, установленный данным Договором разрабатывает рабочую документацию в полном соответствии с техническими условиями, действующими В РФ нормами, требованиями СНиП и согласовывают рабочую документацию с Заказчиком.
2.2. Срок проведения работ не должен превышать 21 (двадцать одного) календарного дня с момента подписания данного Договора сторонами.
2.4.

Заказчик, в семидневный срок с момента получения, согласовывает и утверждает переданную рабочую документацию, либо возвращает ее Подрядчику с указанием своих замечаний.

Все замечания Заказчика по рабочей документации исправляются за счет Подрядчика.

2.5. После согласования и проведения экспертизы рабочей документации Подрядчик передает Заказчику положительные экспертные заключения и проектно-сметную документацию.

 

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: — разработать рабочую документацию по реконструкции тепломеханического оборудования котельной 8-К и ЦТП-8 по бульвару Миттова, 15А г.

Важно

Чебоксары, в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение ), в объеме перечня работ согласно Смете (Приложение ), подписанными сторонами и являющимися неотъемлемой частью договора.

1.2. Технические и иные требования к работе, выполняемой по договору, определяются в Задании на проектирование (Приложение ) которое является неотъемлемой частью договора.
1.3. Задание на проектирование подготавливается Заказчиком и предоставляется Подрядчику.
2.1.

Заказчик обязуется: 2.1.1. Предоставлять необходимые для выполнения работы исходные данные.

2.1.2.

Договор № ______

Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления работы. Вопрос о целесообразности дальнейшего проведения работ стороны решают совместно.4.5.

В случае получения от Заказчика конфиденциальной информации, содержащей техническую или коммерческую тайну, не разглашать ее и не передавать третьим лицам без разрешения Заказчика.4.6. По всем вопросам, возникающим в процессе проектирования, взаимодействовать с Заказчиком с целью достижения взаимовыгодного для сторон результата.4.7.

Передать Заказчику готовую проектно-сметную документацию в соответствии с условиями договора подряда.

Источник: http://advokat55.com/dogovor-na-razrabotku-rabochej-dokumentatsii-obrazets/

Договор подряда на производство проектных и изыскательных работ

Договор подряда по разработке проектной и рабочей документации
Тип документа: Договор строительного подрядаДля того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания. Размер файла документа: 11,8 кб

Договор как всегда имеет двух субъектов, обозначенных как Исполнитель и Заказчик.

Предмет договора

В этой ситуации предметом договора является научно-техническая, экономическая и другая обоснованность проектно-сметной документации на строительство. Именно эту документацию Заказчик поручает разработать Исполнителю, а он берет на себя такое обязательство.

За подготовку проектно-сметной документации по Договору Заказчик выплачивает Исполнителю обусловленную сумму. Форма оплаты по договоренности.

Сдача и приемка работы

Передача оформленной соответствующим образом документации дополняется сопроводительными документами. А именно Исполнитель прилагает к акту сдачи-приемки:

  • весь набор проектно-сметной документации в соответствии с заданием и условиями договора;
  • копии протоколов заседания научно-технического совета от Исполнителя с выводом, что работа соответствует поставленному заданию.

Возможности Заказчика

Получив на руки акт о сделанной работе и соответствующих заказу документов, Заказчик должен отправить Исполнителю подписанный им акт сдачи и приемки проекта или обоснованный отказ от него.

В этом случае составляется двусторонний акт, где перечисляются необходимые доработки со сроками их исполнения. При досрочном выполнении заказа у Заказчика есть право принять его и оплатить заказ вдвойне.

Если сроки выполнения сокращены, а проектно-сметная документация способствует улучшению технико-экономических показателей и увеличивает отдачу от ее внедрения – устанавливается доплата в оговоренном размере.

Ответственность сторон

Обоюдная. Предусматривает материальную ответственность за нарушение каждого пункта. Прочие условия зависят от степени сложности проекта и других условий, выдвигаемых сторонами договора.

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя разработку проекта и рабочей документации на строительство .

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к проектно-сметной документации, являющейся предметом договора в соответствии с заданием на проектирование, утвержденным директором .

1.3. Срок сдачи работ по договору: проекта – «» года и рабочей документации – «» года.

1.4. и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

1.5. Приемка и оценка проектно-сметной документации осуществляется в соответствии с требованиями задания на проектирование или иного документа на проведение работы.

1.6. Использование проектно-сметной документации осуществляется Заказчиком путем .

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За выполненную проектно-сметную документацию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене рублей за готовый проект с учетом стоимости.

2.2. Оплата производится .

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, определен от «» года №.

3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки проектно-сметной документации с приложением к нему:

  • комплекта проектно-сметной документации, предусмотренной заданием на проектирование и условиями договора;
  • копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы заданию на проектирование.

3.4. Заказчик в течение дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.3.3. настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки проектно-сметной документации или мотивированный отказ от приемки работ.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

3.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.7. При сокращении сроков выполнения работ, улучшении технико-экономических параметров разработки, повышении экспортных возможностей Заказчика от внедрения работы, за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в размере рублей.

3.8. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в -дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в -дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств: за нарушение сроков, установленных п.1.3.

настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в сумме рублей за каждый день просрочки; в случае возврата экспертным органам проектной документации на доработку Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере % от стоимости проектных работ, а при повторном возврате – % стоимости работ.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую проектно-сметную документацию после уплаты стоимости разработки проектно-сметной документации Заказчик использует ее по назначению.

5.2. Другие условия по усмотрению сторон: .

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Срок действия договора с «» года до «» года.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Заказчик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82-1

Форма договора подряда на разработку сметной документации

Договор подряда по разработке проектной и рабочей документации

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 4.1. Срок выполнения Работ по Договору определяется в соответствии с условиями закупочной процедуры. 4.2. На момент подписания Договора дата окончания Работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков проектирования. 4.3.

Датой окончания Работ является дата подписания Сторонами Акта о приеме-передаче готовой проектно-сметной документации (Приложение ). 5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ. 5.1.

Оплату по настоящему Договору производит Северный банк России», именуемый в дальнейшем «Плательщик», в следующем порядке: Плательщик не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Генерального проектировщика счета и после подписания Сторонами (указывается сумма числом и прописью). 5.1.1.

Внимание

Акта сдачи приемки фактически выполненных работ, на основании представленного Генеральным проектировщиком счета. Сумма аванса засчитывается пропорционально сумме выполненных работ.

В качестве финансовой гарантии исполнения Генеральным проектировщиком своих гарантийных обязательств, Плательщик из стоимости, подлежащей к оплате по Акту о приемке выполненных работ, удерживает гарантийный депозит в размере 5 % (пяти процентов) от общей стоимости выполненных работ, включая НДС. Сумма гарантийного депозита в размере 5 % (пяти процентов) от общей стоимости Договора (включая НДС), оплачивается Плательщиком Генеральному проектировщику в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания строительно-монтажных работ на Объекте и получения Акта приема Объекта в гарантийную эксплуатацию, на основании представленного Генеральным проектировщиком счета.
5.1.2.

Акт о приеме-передаче готовой проектно-сметной документации

9.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются в Арбитражном суде города Ярославля. 9.5. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
10.

Панель ручного поиска договоров

Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения понесенных Заказчиком документально подтвержденных убытков. 4.3.

В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 4.4. В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных п. п. 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.

4 настоящего договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки, размер которой предусмотрен п. 4.1 настоящего договора. 4.5. В случае умышленного нарушения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п.
п. 2.1.5 — 2.1.

6 настоящего договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика возмещения понесенных Исполнителем документально подтвержденных убытков. 5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 5.1.

Договор на оказание сметно-технических услуг

Генеральный проектировщик обязуется в период действия настоящего Договора и после прекращения действия настоящего Договора не разглашать сведения, составляющие банковскую и коммерческую тайны банка, которые станут ему известны при выполнении работ по настоящему Договору. 6.1.11.

Ущерб, причиненный Банку в результате разглашения сведений, составляющих банковскую и коммерческую тайну, Генеральный проектировщик возмещает Банку в полном объеме в соответствии с нормами действующего законодательства. 6.2. Права Генерального проектировщика: 6.2.1. В случае несоблюдения Заказчиком п.5.1. , п. 6.3.1.

настоящего Договора, Генеральный проектировщик, по согласованию с Заказчиком, имеет право перенести начало и окончание работ по Договору на период просрочки исполнения соответствующих обязательств. 6.3. Обязанности Заказчика: 6.3.1. Стороны подписывают Акт о передаче готовой Проектно-сметной документации. (Приложение ). 8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 8.1. В случае нарушения любого срока, предусмотренного условиями Договора, Генеральный проектировщик выплачивает Плательщику неустойку в размере 0,1% (включая НДС) от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.

Плательщик вправе произвести удержание пеней при окончательном расчете за выполненные работы. 8.2. В случае нарушения сроков оплаты по Договору, Плательщик выплачивает Генеральному проектировщику неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
8.3.

Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Сторону, которая нарушила условия Договора, от исполнения своих обязательств по нему. 8.4.

Дневник юриста
Добавить комментарий