Договор поставки товара, отгрузка силами поставщика

Поставка товара осуществляется силами поставщика либо самовывоз

Договор поставки товара, отгрузка силами поставщика

Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения. 5.6. Право собственности на купленный товар переходит к Покупателю с момента получения товара у Поставщика.

Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1.

В случаях когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего Договора не принимает товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять товар или отказаться от исполнения Договора. 6.2.

Товар, не соответствующий условию данного Договора об ассортименте, считается принятым, если Покупатель в течение дней после его получения не сообщит Поставщику о своем отказе от товара. 6.3.

Панель ручного поиска договоров

В случае передачи Товара в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее Покупатель вправе потребовать от Поставщика затарить (упаковать) Товар, либо заменить ненадлежащую тару (упаковку), либо возместить расходы по затариванию (упаковке) Товара Покупателем. 4.3. Упаковка Товара должна быть промаркирована в соответствии с действующим законодательством с указанием на этикетках информации на русском языке. 5. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 5.1. Цена Товара согласовывается Сторонами в Спецификации.

Цена Товара включает в себя стоимость дополнительных затрат (погрузка, доставка Товара) и НДС. 5.2. Оплата Товара производится Покупателем в течение банковских дней с даты приемки Товара (п. 3.6, п. 3.7 настоящего Договора). Оплата Товара должна быть произведена Покупателем в указанный срок независимо от продажи Товара потребителям.
5.3.

Договор поставки товара, отгрузка силами поставщика

Товары приобретаются Покупателем для использования в предпринимательской деятельности (или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием). 2.

ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, УПАКОВКА, ТАРА И КАЧЕСТВО ТОВАРА 2.1.

Ассортимент, количество, товара и общая сумма Договора определяются Поставщиком и Покупателем и отражаются в Спецификации (Приложение N 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Цена Товара указана в Спецификациях и действительна в течение срока, указанного в Спецификации, а если срок не указан — в течение срока действия настоящего Договора или до подписания сторонами нового соглашения о цене.Вариант:Цена Товара указана в Спецификациях в условных единицах и действительна в течение срока, указанного в Спецификации, а если срок не указан — в течение срока действия настоящего Договора или до подписания сторонами нового соглашения о цене.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 5.1. Поставка Товара осуществляется партиями на основании Заказов Покупателя и при наличии соответствующего Товара на складе Поставщика. 5.2.

Заказ Покупателя должен содержать наименование (ассортимент), количество Товара, условия поставки и адрес, по которому должен быть поставлен Товар. 5.3. Указанный в п.5.1.-5.2.

настоящего договора Заказ Покупателя может быть сделан как письменно, в том числе по факсу или по электронной почте, так и по телефону.

5.4. По выбору Покупателя поставка товара осуществляется: 5.4.1. самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: . 5.4.2. доставкой Товара на склад Покупателя в пределах административных границ города . 5.5.

В случае неявки Поставщика в назначенный час, либо отказа от подписания Акта без обоснования причин, Покупатель оставляет за собой право оформить Акт о выявлении бракованного товара в одностороннем порядке.4.11.2. Поставщик обязуется заменить бракованную продукцию.

Замена отбракованного Товара проводится Поставщиком в течении 3 (трех) календарных дней с момента получения требования Покупателя.4.12.

В случае недопоставки ассортимента товара Покупатель вправе потребовать недопоставленное количество товара в ассортименте в течение 3 (трех) календарных дней с момента заявления такого требования, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления допоставит товар в ассортименте.4.12.1.

Внимание Осмотр и проверка Товара на соответствие условиям настоящего Договора и Спецификации о количестве, качестве, ассортименте и комплектности производятся Покупателем на своем складе в течение календарных дней с даты доставки Товара. ПриемкаТоварапоколичеству, качеству, ассортименту и комплектности подтверждается подписываемым Сторонами .

(актом или иным документом) В случае нарушения Поставщиком условий настоящего Договора о количестве, качестве, ассортименте и комплектности Товара Покупатель вправе предъявить Поставщику соответствующие требования в соответствии с п. п. 3.8 — 3.13 настоящего Договора. 3.7.

Обязанность Поставщика по поставке партии Товара считается выполненной с момента подписания обеими Сторонами документа, указанного в п.
3.6 настоящего Договора. 3.8.

Поставка товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: (в пределах одного населенного пункта с Покупателем).Вариант: Поставка товара осуществляется самовывозом с железнодорожной станции по адресу: . 5.2.

Товар отгружается со склада силами и средствами Поставщика в количестве, качестве и ассортименте в соответствии со Спецификацией. 5.3.

Приемка товара по количеству и ассортименту осуществляется во время передачи товара Покупателю вместе с сертификатами качества.

В случае несоответствия количества или ассортимента товара Спецификации в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товара. 5.4. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке считаются выполненными с момента передачи товара и подписания представителем Покупателя товарной накладной. 5.5.

Если Покупатель не отказался от товара, ассортимент которого не соответствует данному Договору, он обязан согласовать с Поставщиком в течение дней цену принятого товара. 6.4. За нарушение срока оплаты товара, предусмотренного п. 4.1 Договора, Покупатель уплачивает пеню в размере % за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного товара. 6.5.

За нарушение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне. 6.6.

При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает Поставщику убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на день оплаты. 6.7.

Важно Оплата Товара производится путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 5.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 5.5. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, установленного п. 5.2 настоящего Договора, более двух раз Поставщик вправе требовать внесения изменений в настоящий Договор в части установления обязанности Покупателя по предварительной оплате цены Товара, а в случае несогласия Покупателя с введением такого условия — отказаться от исполнения настоящего Договора. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, установленного Спецификацией к настоящему Договору, либо срока допоставки Товара, установленного п.

Ассортимент, количество, цена единицы товара и общая сумма Договора определяются Продавцом по согласованию с Покупателем исходя из стоимости товара на день отгрузки (или согласования цены) товара, предоставляемых услуг и продолжительности отсрочки платежа Покупателю и отражаются в Спецификации (Приложение No. 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.2.2. Увеличение Продавцом цены товара в одностороннем порядке в течение срока действия соглашения о цене товара не допускается.2.3. Качество товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество товара.2.4. Проверка качества товара производится Покупателем при получении товара от Продавца в соответствии с требованиями Инструкции Госарбитража No. П-7.3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН3.1. Продавец обязан:3.1.1.

Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленного Товара, без промедления доукомплектует Товар либо заменит его комплектным Товаром. 3.11.

Покупатель осуществляет дальнейшую продажу полученного по настоящему Договору Товара потребителям в розницу.

Покупатель вправе требовать замены в разумный срок Товара ненадлежащего качества либо некомплектного Товара, возвращенных потребителем, Товаром надлежащего качества либо комплектным Товаром соответственно.

3.12. Если Поставщик не поставил предусмотренное Спецификацией количество Товара либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественного Товара или о доукомплектовании Товара в установленный срок, Покупатель вправе приобрести непоставленный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на его приобретение.

Источник: http://redtailer.ru/postavka-tovara-osushhestvlyaetsya-silami-postavshhika-libo-samovyvoz/

Договор поставки товара (поставка товара осуществляется самовывозом; вариант оплаты в условных единицах)

Договор поставки товара, отгрузка силами поставщика

дата и место подписания

___(наименование организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность)___, именуем__ в дальнейшем»Поставщик», в лице ___(должность, ФИО)___, действующ__ на основании _________________, с одной стороны, и ___(наименование организации)___, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», в лице ___(должность, ФИО)___, действующ__ наосновании , с другой стороны, вместе именуемые»Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

———————————

Поставщиком является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность (статья 506 Гражданского кодекса Российской Федерации).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю ____________ (далее — «товар») в ассортименте, количестве и качестве, установленных Договором, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенные Договором денежные средства (цену).

1.2. Товары приобретаются Покупателем для использования в предпринимательской деятельности (или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием).

2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, УПАКОВКА, ТАРА И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Ассортимент, количество, товара и общая сумма Договора определяются Поставщиком и Покупателем и отражаются в Спецификации (Приложение N 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Цена Товара указана в Спецификациях и действительна в течение срока, указанного в Спецификации, а если срок не указан — в течение срока действия настоящего Договора или до подписания сторонами нового соглашения о цене. Вариант:

Цена Товара указана в Спецификациях в условных единицах и действительна в течение срока, указанного в Спецификации, а если срок не указан — в течение срока действия настоящего Договора или до подписания сторонами нового соглашения о цене.

Одна условная единица равна _________________ по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Увеличение Поставщиком цены товара в одностороннем порядке в течение срока действия соглашения о цене товара не допускается.

2.3. Качество товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество товара.

2.4. Проверка качества и количества товара производится Покупателем при получении товара от Поставщика.

2.5. Тара и упаковка товаров должны соответствовать требованиям: — стандарта N __________________________;

— технических условий N _________________, утвержденных ______________

________________.

(наименование органа, утвердившего ТУ, дата утверждения)

2.6. Стоимость специальной тары, упаковки, а также приспособлений для перевозки каждой единицы товара составляет ______ (________) рублей.

2.7. Покупатель (получатель) обязан возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар, в следующем порядке: ___________________ в течение ____ дней с момента поставки товара.
При возврате тары Покупателем соблюдаются следующие условия: ______________________.

2.8. В случае поломки или деформации возвратной тары по вине Покупателя ее замена на новую осуществляется за плату, которая взимается при последующих поставках Товара.

2.9. Поставляемые товары подлежат маркировке в соответствии с требованиями ___. (стандартов (или технических условий))

2.10. Дополнительные требования к маркировке _____________________.

2.11. На поставляемых товарах и их упаковке должны быть помещены товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке. Товарные знаки не помещаются на товарах, которые в соответствии со стандартами (или техническими условиями) не подлежат маркировке.

2.12. При поставке немаркированных или ненадлежаще маркированных товаров Покупатель (получатель) вправе (если иное не предусмотрено договором) замаркировать их (изменить маркировку) за счет Поставщика или потребовать, чтобы маркировку (изменение маркировки) произвел Поставщик, либо отказаться от принятия товаров.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан передать Покупателю товар надлежащего качества и в обусловленных настоящим Договором количестве и ассортименте.

3.2. В случае отсутствия в момент получения товара на складе Поставщика согласованного с Покупателем ассортимента и количества товара Поставщик вправе изменить и согласовать ассортимент и количество товара с Покупателем. При этом Сторонами оформляется новая Спецификация.

3.3. Покупатель обязан:

3.3.1. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).

3.3.2. Оплатить купленный товар в срок, установленный в настоящем Договоре.

3.3.3. Предоставить образец печати и подписи должностного лица, имеющего право подписи на финансовых документах Покупателя.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Покупатель осуществляет оплату товара платежными поручениями в срок до _________ по цене, указанной в Спецификации.

4.2. В подтверждение оплаты Покупатель обязуется предоставить Поставщику платежное поручение с обязательным указанием цели платежа (оплата по накладной N ____ от «__»__________ _____ г. и т.д.) с исполнением банка, которое должно быть передано по факсу (___) ______________.

5. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Поставка товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: ___________________________ (в пределах одного населенного пункта с Покупателем).
Вариант: Поставка товара осуществляется самовывозом с железнодорожной станции по адресу: _________________________.

5.2. Товар отгружается со склада силами и средствами Поставщика в количестве, качестве и ассортименте в соответствии со Спецификацией.

5.3. Приемка товара по количеству и ассортименту осуществляется во время передачи товара Покупателю вместе с сертификатами качества. В случае несоответствия количества или ассортимента товара Спецификации в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товара.

5.4. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке считаются выполненными с момента передачи товара и подписания представителем Покупателя товарной накладной.

5.5. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.

5.6. Право собственности на купленный товар переходит к Покупателю с момента получения товара у Поставщика. Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случаях когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего Договора не принимает товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять товар или отказаться от исполнения Договора.

6.2. Товар, не соответствующий условию данного Договора об ассортименте, считается принятым, если Покупатель в течение _____ дней после его получения не сообщит Поставщику о своем отказе от товара.

6.3. Если Покупатель не отказался от товара, ассортимент которого не соответствует данному Договору, он обязан согласовать с Поставщиком в течение _____ дней цену принятого товара.

6.4. За нарушение срока оплаты товара, предусмотренного п. 4.1 Договора, Покупатель уплачивает пеню в размере ___% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного товара.

6.5. За нарушение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне.

6.6. При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает Поставщику убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на день оплаты.

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем своих обязательств Поставщик вправе взыскать убытки в полной сумме сверх неустойки.

6.8. Установленная законом или договором неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с Поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки (иное может быть предусмотрено в договоре).

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.

8.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде _____________.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___»________ ____ г.

9.2. Договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством. Стороны вправе продлить действие договора на новый срок.

9.3. Изменение, расторжение или продление срока действия Договора оформляется дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами, либо путем обмена письмами, телеграммами, телетайпограммами, телефонограммами, радиограммами с подтверждением их получения.

9.4. Сторона, получившая предложение об изменении или о расторжении Договора либо о продлении срока действия Договора, обязана дать ответ другой Стороне не позднее 10 дней после получения предложения. При недостижении Сторонами соглашения спор между Сторонами разрешается по заявлению заинтересованной Стороны в судебном порядке.

9.5. Односторонний отказ от исполнения Договора (полностью или частично) допускается: — в случае существенного нарушения Договора одной из Сторон;

— при поставке товаров с отступлением по качеству от стандартов,

технических условий; — при объявлении Покупателя неплатежеспособным; — при завышении Поставщиком цены на товары;

— _________.

(другие случаи, предусмотренные сторонами)

9.6. Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях: — поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

— неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

9.7. Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случаях: — неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;

— неоднократной невыборки товаров.

9.8. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении (иное может быть предусмотрено в Договоре).

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Согласно ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор может быть заключен путем обмена документами посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Источник: https://www.xn----ctbbbejw6bbbwcle.xn--p1ai/index.php?doc=2053

Договор поставки товара образец 2019 для поставщика

Договор поставки товара, отгрузка силами поставщика

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___»________ ____ г. В случае если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего Договора, то срок действия Договора продлевается до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

5.3. При поступлении от Покупателя отгрузочной разнарядки соответствующее количество Товара надлежащим образом упаковывается и резервируется за Покупателем. Отправка партии Товара осуществляется по указанным в отгрузочной разнарядке реквизитам в течение _____ после получения разнарядки.

Договор поставки товара — образец 2019 года

8.2.2. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в -дневный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.

9.3.В случае прекращения деятельности одной из Сторон в результате реорганизации – ее права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в случае согласия другой Стороны. Если такого согласия не будет, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым по соглашению Сторон.

Договор поставки образец 2019

  • определение договора;
  • порядок урегулирования спорных вопросов при заключении такой сделки;
  • положения о периодичности поставок товарного продукта;
  • распорядок поставки товаров;
  • разъяснение условий о доставке;
  • положения о компенсации недопоставки товарной продукции;
  • правила приемки товара покупателем;
  • разъяснения о судьбе товарных мест, не принятых покупателем;
  • правила расчета за товар;
  • разъяснения о последствиях поставки некачественного или неукомплектованного товара;
  • вопросы прекращения договора.

7.2. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде по месту регистрации Поставщика. 7.3. Все документы, направленные Сторонами друг другу в связи с настоящим договором – посредством факсимильной связи, действительны до получения оригиналов. 7.4. Стороны обязуются сообщать обо всех изменениях их реквизитов и иных данных, влияющих на исполнение настоящего договора, в течение календарных дней с момента такого изменения. 7.5.

Договор поставки (образец)

7.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, недопоставки Товара, указанных в настоящем Договоре и Спецификациях, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5 % (Ноль целых и пять десятых) процента от стоимости не поставленного в срок, недопоставленного Товара.

11.1.Стороны обязуются при исполнении настоящего Договора не сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в Договоре требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития хозяйственных связей.

Еще почитать:  С какого года возврат подоходного налога с 2019000 рублей

Образец договора поставки 2019

2.8. Если до момента подписания накладной будет обнаружено несоответствие количества или ассортимента передаваемого товара условиям настоящего Договора, Поставщик обязан немедленно устранить такое несоответствие, а если немедленное устранение такого несоответствия невозможно, в товарной накладной указывается количество и ассортимент фактического передаваемого товара.

2.11. Базисным условием поставки товара по настоящему Договору является франко-автомобиль на складе Поставщика. Моментом передачи товара при этом является подписание Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 перед процессом погрузки товара на автомобиль.

Договор на поставку материалов образец 2019

ДОГОВОР ПОСТАВКИ строительных материалов № г. «» г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.

В случае оплаты товара путем наличных платежей, обязательства по оплате товара считаются исполненными с момента поступления наличных денежных средств в кассу Поставщика.
8.3. В случае неоплаты партии товара в срок, указанный в п.8.1.

настоящего договора, заявка аннулируется. В этом случае Покупатель при последующей необходимости в приобретении товара направляет Поставщику новую заявку и оплачивает товар в установленный срок. 8.4.

Поставка следующей партии товара осуществляется только после полной оплаты предыдущей партии товара.

8.5.

Типовой договор поставки товара

Типовой договор поставки товара для ИП или юридического лица составляется в соответствии с нормами, описанными в статьях 454-491 и 506-534 ГК РФ.

По условиям соглашения поставщик обязуется предоставить покупателю определенный товар в установленные сроки, а покупатель должен принять его и оплатить.

Поставка имеет общие черты с куплей-продажей, однако, по мнению юристов, этот договор лучше защищает интересы покупателя, поскольку позволяет:

Чтобы заключить сделку, поставщик и покупатель должны согласовать два обязательных условия – предмет и сроки поставки. Предметом соглашения могут быть любые не изъятые из оборота вещи, кроме валюты, ценных бумаг, недвижимости. Типовой образец договора на поставку товара составляется в простой письменной форме и содержит такие пункты:

Договор поставки товара как заключить соглашение так, что бы без проблем вернуть деньги за поставку типовая форма договора поставки со спецификацией

Вы можете предъявить исполнительный лист через обращение в банк. Долг будет взыскиваться с банковского счета должника. Для этого вам нужны банковские реквизиты должника и, самое главное, деньги на его счету. Если денежных средств будет недостаточно, долг вы не сможете взыскать.

  1. Поставка выполнена, в срок согласованный в договоре – есть подписи и печати в сопроводительных документах
  2. Товар доставлен надлежащего качества и комплектации – нет претензий от покупателя
  3. Не выявлена недостача в количестве
  4. Доставлен видом транспорта указанным в документах
  5. Наличие товарных накладных
  6. В акте-сверке указано, что весь доставленный товар соответствует договорным условиям, и на нём стоит подпись получателя или его доверенного лица
  7. Если получатель – доверенное лицо, то на товаросопроводительных документах стоят реквизиты его доверенности

Еще почитать:  Размер штрафа за утерю паспорта в 2019

Как составить договор поставки товаров

ВАЖНО! Если почерковедческая экспертиза в спорах о том, какая редакция договора поставки согласована сторонами, делает вероятностный вывод о том, что договор подписан не тем лицом, которое в нем указано, то соглашение, как правило, сохраняется в силе (постановление АС СЗО от 07.09.2019 № Ф07-7008/2019 по делу № А56-61211/2015).

Поставка товаров исходя из потребностей государства и муниципальных образований отличается от обычной поставки товаров и выделена в отдельный параграф в рамках гл. 30 ГК РФ, а именно § 4.

Подробнее о том, что представляет собой система госзакупок, а также о правовом регулировании возникающих в указанной сфере вопросов, можно узнать из нашей статьи по ссылке: Что представляет собой система государственных закупок?

2.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество Товара. 2.4. Увеличение Поставщиком цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия настоящего Договора не допускается. 3.1.1. Осуществлять поставки Товара в сроки, установленные в утвержденном Сторонами заказе на поставку.

Важно : п. 5 ст. 454 ГК РФ гласит, что правила, регулирующие правоотношения, связанные с куплей-продажей, могут быть применены также для урегулирования правоотношений, связанных с поставкой товаров. Но вышеуказанное правило действует в тех случаях, когда тот или иной вопрос не получил своё регулирование нормах, посвящённых договору поставки.

26 Июн 2018      stopurist         315      

Источник: https://uristtop.ru/darenie-nedvizhimosti/dogovor-postavki-tovara-obrazets-2018-dlya-postavshhika

Дневник юриста
Добавить комментарий